Меню

Договор капитального ремонта двигателя образец

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту

Отзывов: 5 Просмотров: 26230
Голосов: 3 Обновлено: 06.08.2014

Автор документа

число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 84
отрицательных отзывов: 6

ДОГОВОР
на выполнение работ по капитальному ремонту

г. _________________ «___» ___________20__ г

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующей на основании ____________________, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы _________________ (далее — Работы). Выполнение работ осуществляется согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Цена Договора и сроки выполнения Работ

2.1. Цена Договора составляет (с учетом НДС)______________рублей.

2.2. Порядок расчета за выполненные Работы: безналичный расчет, оплата производится на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3).

2.3. Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора

2.4. Сроки выполнения Работ: начало Работ в течение 5 дней со дня заключения Договора. Выполнение Работ в течение _____ календарных дней. Работы выполняются по адресу: __________________________.

3. Требования к выполняемым Работам

3.1. Заказчиком устанавливаются требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого оборудования и материалов:

— материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

— качество используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Требования к качеству выполненных Работ:

— в соответствии с техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства;

— использование систем управления качеством строительства;

— пожарная безопасность при проведении Работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004;

— во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком в согласованный сторонами срок.

4. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

4.1. Порядок выполнения Работ по настоящему Договору определяется техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.2. Приемка выполненных Работ осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком, в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре по объему и качеству.

4.3. При завершении работы Подрядчик предоставляет проект акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения проекта акта о приемке выполненных работ и прочих отчетных документов направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.

4.4. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию и отказа Заказчика подписать акт о приемке выполненных работ, стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены в течение 5-ти дней после получения проекта акта о приемке выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

  • выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный настоящим Договором срок;
  • обеспечить надлежащее качество Работ;
  • обеспечить выполнение необходимых противопожарных и защитных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, а также обеспечить выполнение действующих на территории Российской Федерации норм и правил;
  • своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технического задания или иных условий настоящего Договора;
  • гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ;
  • незамедлительно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения Работ;
  • предоставлять Заказчику необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Договору, и создавать условия проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по настоящему Договору.
  • обеспечить уборку мусора после демонтажных и монтажных работ.
Читайте также:  Капитальный ремонт когда его ждать

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения работ строительных и иных материалов, оборудования и инвентаря, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком и в период гарантийного срока.

5.2. Заказчик обязан:

  • своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения настоящего Договора документами и информацией;
  • обеспечить своевременную оплату Подрядчику за выполненные работы по настоящему Договору.

5.3. Заказчик вправе:

  • привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;
  • определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Договору.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере 0,1% от цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик взыскивает с Поставщика пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения обязательств или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами возникшими помимо воли и желания сторон и, которые, стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, разрушительные землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна своевременно дать извещение другой стороне о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком по соглашению сторон.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

9. Арбитражный суд

9.1. Стороны обязуются решать все спорные вопросы посредством переговоров.

9.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ______________________.

10. Заключительные условия

10.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Читайте также:  Разумный срок для производства капитального ремонта

10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

10.4. Стороны по Договору обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных рек­визитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации, о которых мо­жет препятствовать сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае если какая-либо из сторон не сообщит другой стороне такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате пени, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.

10.5. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае.

Источник

Договор оказания услуг по ремонту деталей и узлов автомобильных двигателей

оказания услуг по ремонту деталей и узлов автомобильных двигателей

г. Москва «___» ______________ 2012 г.

__________________________________________________________, в лице ________________________

________________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс», . Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» осуществлять ремонт деталей и узлов автомобильных двигателей (далее ремонт), принадлежащих «Заказчику» на правах собственности.

1.2. «Заказчик» обязуется обеспечить оплату за ремонт в установленном договором порядке, форме и размере.

1.3. «Заказчик» вправе увеличить или уменьшить объемы работ, указанные в настоящем договоре.

2. Цена договора

2.1. Общая сумма настоящего договора в соответствии c Актом заседания комиссии по рассмотрению и оценке оферт от «___» _______________ 20___ г. № ________ составляет ____________ руб. 00 коп. (_______________), в том числе НДС 18%.

2.2. Стоимость ремонта по отдельным видам работ определяется согласно Спецификациям (Приложение и Приложение ).

2.3. Материалы и запасные части, необходимые для ремонта, поставляются «Исполнителем» и их стоимость входит в стоимость ремонта.

3. Условия договора

3.1. Прием деталей и узлов в ремонт осуществляется по заказ-наряду на каждую партию, где указывается перечень выполняемых работ, комплектность, видимые дефекты и повреждения, перечень материалов и запасных частей, необходимых для ремонта.

3.2. Ремонт осуществляется на производственных площадях «Исполнителя».

3.3. Доставка деталей и узлов к «Исполнителю» и от «Исполнителя» осуществляется силами «Заказчика» и за его счет.

3.4. Срок выполнения ремонта согласуются сторонами в каждом конкретном случае и отражаются в оформляемом заказ-наряде, но не может составлять более 60 рабочих дней.

3.5. «Исполнитель» самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ по ремонту.

3.6. «Исполнитель» принимает детали и узлы двигателей автомобилей для выполнения ремонта, являющегося предметом настоящего договора, после подписания данного договора и согласованного сторонами заказ-наряда.

4. Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Качественно оказывать услуги по ремонту в объемах, определяемых заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами.

4.1.2. Предоставлять по требованию «Заказчика» требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества оказываемых услуг.

4.1.3. Своевременно информировать «Заказчика» обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе оказания услуг, препятствующих их выполнению и необходимости, вследствие этого, изменения перечня работ для дополнительного согласования с «Заказчиком». При этом «Исполнитель» продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

4.1.4. По желанию «Заказчика» обеспечить присутствие представителей «Заказчика» в технологических помещениях «Исполнителя» для контроля за ходом и качеством выполняемых по настоящему договору работ.

4.1.5. Обеспечить соблюдение представителями «Заказчика», находящимися в технологических помещениях «Исполнителя», установленных правил техники безопасности.

4.1.6. Своевременно информировать Заказчика о временном приостановлении деятельности предприятия для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий и времени возобновления дальнейшей работы предприятия.

Читайте также:  Определение термина капитальный ремонт оборудования

4.1.7. Нести полную ответственность за сохранность деталей и узлов сданных в ремонт «Заказчиком» в течение всего срока ремонта.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ-наряде работ.

4.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством

4.2.3. Приостанавливать работы по настоящему договору в случае несвоевременной оплаты выставленных «Исполнителем» счетов на основании согласованных сторонами заказ-нарядов;

4.2.4. По письменному согласованию с «Заказчиком» привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. После установки отремонтированных деталей и узлов на двигатель (сборки двигателя) выполнять все требования инструкции по эксплуатации автомобиля, разработанные предприятием-изготовителем, выполнять указания и следовать рекомендациям «Исполнителя» по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобилей «Заказчика» (в той части, что касается двигателя автомобиля).

4.3.2. В случае нарушения «Заказчиком» п. 4.3.1. настоящего договора «Исполнитель» не несет ответственности за безотказную работу деталей и узлов, установленных на двигатель после ремонта.

4.3.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с «Исполнителем» за оказанные им услуги.

4.3.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия настоящего договора, «Заказчик» обязан оплатить фактически выполненные «Исполнителем» работы.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от «Исполнителя» качественного оказания услуг по ремонту.

4.4.2. Проверять ход и качество работ по настоящему договору, не вмешиваясь в деятельность «Исполнителя» и соблюдая правила техники безопасности, установленные на предприятии «Исполнителя».

4.4.3. Отказаться частично или полностью от услуг «Исполнителя», в случае выявленных в ходе проверки «Заказчиком» неисполнения или некачественного исполнения оказываемых услуг, уведомив об этом «Исполнителя» письменно и согласовать с «Исполнителем» изменение стоимости оказываемых услуг, определенных в заказ-наряде.

4.4.4. Детали и узлы, прошедшие ремонт, выдаются «Заказчику» от «Исполнителя» на основании доверенности на право получения их из ремонта.

5. Гарантийные обязательства

5.1. На выполненные работы по ремонту «Исполнителем» устанавливается срок претензии 30 рабочих дней с момента приемки (до установки детали в двигатель).

6. Расчеты по договору

6.1. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств, в рублях, на расчетный счет «Исполнителя», согласно выставленным счетам.

6.2. Все расчеты по настоящему договору производятся «Заказчиком» в течение 5-ти ( пяти) календарных дней, со дня получения конкретной партии деталей и узлов двигателей автомобилей согласно оформленному заказ-наряду.

7. Порядок урегулирования возможных споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров между ними.

7.2. Споры и разногласия, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы.

8. Изменение, расторжение договора и срок его действия

8.1. Любые изменения и дополнения к договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9. Заключительные положения

9.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.

9.2. Все пункты настоящего договора являются существенными, подписание «Заказчиком» настоящего договора является одобрением и согласием с его стороны со всеми его условиями.

9.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, с равной юридической силой каждого экземпляра.

9.4. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

К настоящему договору прилагаются:

Приложение – Спецификация на ремонт деталей и узлов двигателей автомобилей отечественного производства;

Приложение – Спецификация на ремонт деталей и узлов двигателей автомобилей зарубежного производства.

Источник